您的位置 首页 建造师考试

2019年二级建造师专业课程法规的真题模拟试题

内容摘要:
第1题:某建设工程施工招标,甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工过程不符合规定的质量标准,给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法,正确的是()。A.甲.乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲有合同关系,应由甲承担赔偿责任C.乙为实际施工人,应由乙承担赔偿责任D.甲和乙承担按份赔偿责任参考答案:A参考解析:承包单位对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔

原标题:2019年二级建造师专业课程法规的真题模拟试题

    分享到:
    豆瓣网
    微博
    百度贴吧
    百度中心
    QQ好友/群
    QQ空间
    微信

    微信扫一扫

    使用以上分享工具进行分享此文章信息,能让更多人看到哟!

      第1题:某建设工程施工招标,甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工过程不符合规定的质量标准,给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法,正确的是()。

      A.甲.乙承担连带赔偿责任

      B.建设单位与甲有合同关系,应由甲承担赔偿责任

      C.乙为实际施工人,应由乙承担赔偿责任

      D.甲和乙承担按份赔偿责任

      参考答案:A

      参考解析:承包单位对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。


      第2题:施工单位与建设单位对付款时间约定不明,后产生争议,下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。

      A.建设工程已实际交付的,为交付之日

      B.建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日

      C.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日

      D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日

      E.建设工程没有交付的,为提交验收报告之日

      参考答案:ABC

      参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的,为交付之日;②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。


      第3题:某起生产安全事故造成9人死亡,51人重伤,直接经济损失近2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故为()。

      A.特别重大事故

      B.重大事故

      C.较大事故

      D.一般事故

      参考答案:B

      参考解析:9人死亡是较大,51人重伤是重大,直接经济损失2000万是较大,我们按从重处理,因此是重大事故。P240


      第4题:某施工企业的下列工作安排,违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定()。

      A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

      B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

      C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

      D.批准女工王某只能休产假120天

      参考答案:C

      参考解析:


      第5题:一般情况下,勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。如果勘察设计单位与建设单位未就该委托作品著作权的归属做出约定,则该委托作品的著作权属于()。

      A.勘察设计单位

      B.建设单位

      C.勘察设计单位与建设单位共有

      D.由双方重新约定

      参考答案:A

      参考解析:受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定,未做明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。


      第6题:(1)某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()。

      A.效力待定

      B.可撤销

      C.无效

      D.有效

      参考答案:C

      参考解析:有下列情形之一的,合同无效:一方以欺诈.胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。P121


      第7题:仲裁庭调解达成协议的,调解书自(),即发生法律效力。

      A.仲裁庭制作完成后

      B.当事人签收后

      C.人民法院确认后

      D.当事人签字后

      参考答案:B

      参考解析:按照《仲裁法》规定,仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。当事人自愿调解的,仲裁庭应当调解。调解不成的,应当及时作出裁决。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力。


      第8题:关于投标保证金的说法,正确的是()。

      A.招标分两阶段进行,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出

      B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

      C.招标人终止招标的,应当及时退还已收取的投标保证金,招标文件为规定利息的,可以不返还利息

      D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

      参考答案:D

      参考解析:实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。所以A错误。招标人终止招标,巳经收取投标保证金的,招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。所以C错误。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。所以D正确。


      第9题:根据2015年《立法法》的最新修改,下列事项只能制定法律的有()。

      A.对国有财产的征收

      B.限制财产的强制性措施和处罚

      C.税收基本制度

      D.行政基本制度

      参考答案:C

      参考解析:《立法法》规定,只能制定法律的有:(1)国家**的事项;(2)各级人民代表大会.人民**.人民法院和人民检察院的产生.组织和职权;(3)民族区域自治制度.特别行政区制度.基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺.限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立.税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政.海关.金融和外面的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。


      第10题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但()除外。

      A.抢修作业

      B.抢险作业

      C.因特殊需要必须连续作业的

      D.监理单位同意的

      E.因生产工艺上要求必须连续作业的

      参考答案:ABCE

      参考解析:《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。


      第11题:关于中标后订立建设工程施工合同的说法,正确的是()。

      A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

      B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起3日内订立书面合同

      C.对备案的中标合同不得进行协商变更

      D.人工.材料价格行情发生变化,双方应当就合同价款订立新的协议

      参考答案:A

      参考解析:《招标投标法》规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。


      第12题:关于违约金和定金的表述中,正确的有()。

      A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保

      B.债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回

      C.给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金

      D.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金

      E.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以同时适用违约金和定金条款

      参考答案:ABCD

      参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款


      第13题:对于起重吊装工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。

      A.施工企业项目经理.现场监理工程师

      B.施工企业技术负责人.建设单位负责人

      C.施工企业技术负责人.总监理工程师

      D.建设单位负责人.总监理工程师

      参考答案:C

      参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除.爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑.地下暗挖工程.高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证.审查。


      第14题:按照《劳动合同法》,()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。

      A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护

      B.用人单位未及时足额支付劳动报酬

      C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;

      D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同

      参考答案:C

      参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。


      第15题:建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》。一经发现,其将承担的法律责任是()。

      A.给予警告

      B.撤销注册证书

      C.取消继续教育记录

      D.处1万元以上3万元以下罚款

      参考答案:C

      参考解析:对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即取消其继续教育记录,并记入不良信用记录,对社会公布。


      第1题:某工程合同规定2018.10.30竣工,在实际施工过程中,先后因下列原因导致关键线路中的工程延误93天。 2018.5.10一5.19日,因设计变更等候图纸停工10天 2018.515一5.25出因正常阴雨气候影响施工质量,监理工程师下令停工11天 2018.5.20一7.20日,因承包商设备故障而停工61天 2018.7.15一7.25比发生了合同规定的不可抗力事件而停工11天.

      1)承包商应要求工期延长索赔多少天?为什么?

      参考答案:因设计变更等候图纸停工10天,监理工程师下令停工11天,不可抗力事件停工11天总计32天;以上32天可在工期中顺延,在合同约定中,这属于甲方(业主)的责任范围,而承包商(乙方)范围,无工期顺延理由。

      参考解析:

      2)监理工程师应批准承包商展延工期多少天?为什么?

      参考答案:合同规定2018.10.30竣工,承包商只能在此日期顺延32天交工,否则,即为违约,应按合同约定中的处罚条款执行。

      参考解析:


      第2题:某建筑公司与某学校签订一教学楼施工合同,明确施工单位要保质保量保工期完成学校的教学楼施工任务。工程竣工后,承包方向学校提交了竣工报告。 学校为了不影响学生上课, 还没组织验收就直接投入了使用。 使用过程中, 校方发现了教学楼存在的质量问题, 要求施工单位修理。施工单位认为工程未经验收,学校提前使用出现质量问题,施工单位不应再承担责任。试问:

      1、本案中的建设法律关系三要素分别是什么?

      参考答案:本案中的建设法律关系主体是某建筑公司和某学校。客体是施工的教学楼。内容是主体双方各自应当享受的权利和应当承担的义务, 具体而言是某学校按照合同的约定, 承担按时、足额支付工程款的义务, 在按合同约定支付工程款后,该学校就有权要求建筑公司按时交付质量合格的教学楼。 建筑公司的权利是获取学校的工程款, 在享受该项权利后, 就应当承担义务, 即按时交付质量合格的教学楼给学校,并承担保修义务。

      参考解析:

      2、应如何具体地分析该工程质量问题的责任及责任的承担方式, 为什么?

      参考答案:因为校方在未组织竣工验收的情况下就直接投入了使用,违反了工程竣工验收方面的有关法律法规。所以,一般质量问题,应由校方承担。但是,若涉及到结构等方面的质量问题, 还是应按照造成质量缺陷的原因分解责任。 因为承包方已向学校提交竣工报告, 说明施工单位的自行验收已经通过, 学校教学楼仅供学校日常教学使用, 不存在不当使用问题, 所以,该教学楼的质量缺陷是客观存在的。承包方还是应该承担维修义务, 至于产生的费用应由有关责任方承担,协商不成,可请求仲裁或诉讼。

      参考解析:


      第3题:甲工厂与乙勘察设计单位签订了《厂房建设设计合同》,委托乙完成厂房建设初步设计,约定设计期限为付定金后 60天,设计费用按国家标准算。另约定,若甲要求增加工作内容,则费用增加 10% ,合同并未对基础资料的提供进行约定。甲付定金后,只提供了设计任务书,没有其他资料。乙收集相关资料,于第 77 天交付设计成果,要求甲按约定,增加设计费用。甲以合同没有约定提供资料为由,拒绝增加设计费用,并要求乙就完成合同逾期进行违约赔偿。双方协商不成,乙方起诉甲方。法院判定甲方按国家标准支付设计费用给乙方,乙方违约存在,按合同规定支付甲方违约金。文中所涉当事人包括甲工厂与乙勘察设计单位,甲与乙签订了《厂方建设设计合同》,所以他们之间是民事合同法律关系。

      1、甲、乙两方签订的合同是否合法有效。

      参考答案:本案的设计合同缺乏一个主要条款,即基础资料的提供。按照《合同法》第二百七十四条“勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款”以及《建设工程勘察设计合同条例》第五条“勘察设计合同应具备以下主要条款:( 1)建设工程名称、规模、投资额、建设地点;( 2)委托方提供资料的内容、技术要求及期限。承包方勘察的范围、进度和质量;设计的阶段、进度、质量和设计文件份数;( 3) 勘察、设计取费的依据,取费标准及拔付方法。( 4)违约责任”,合同的主要条款是合同成立的前提,甲、乙双方签订的合同缺乏主要条款,则合同自身也就无效力可言。

      参考解析:

      2、甲方应不应当给乙方增加设计费用。

      参考答案:根据《建设工程勘察设计合同条例》第八条之规定“委托方应向承包方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责”,甲方应该向乙方提供基础材料。并且《合同法》第二百八十五条规定“因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用”,虽然本案例由于没有并未对基础资料的提供进行约定,造成乙方工作增加,但增加的工作内容并不属于设计范畴,乙方要求增加设计费用并不合理。

      参考解析:

      3、乙方属不属于逾期违约,应不应该对甲方进行赔偿。

      参考答案:根据《合同法》第二百八十条“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失”和《合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”,乙方于第 77 天交付设计成果,超过了约定的设计期限,违约属实,应该对甲方进行赔偿。

      参考解析:


      本文来自用户供稿,不代表网站本身立场,信息真伪请自行核实,转载请注明出处: http://17hei.com/Article/12.html
      工程资质人员大数据查询平台

      为您推荐

      已有 0 位用户留下了评论:

      发表评论:

      验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
      关注微信
      微信扫一扫关注我们

      微信扫一扫关注我们

      关注微博
      返回顶部

      我也要发布信息