2022年安徽省土建监理工程师模拟试题

原标题：2022年安徽省土建监理工程师模拟试题

监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法，称为()。

A.分组计算审查法

B.对比审查法

C.全面审查法

D.“筛选”审查法

正确答案:查看最佳答案

第1题:工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。

A.决策

B.勘察

C.施工

D.设计

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第3题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法，正确的是()。

A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种

C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案

正确答案:查看最佳答案

第4题:工程勘察单位在实施勘察工作之前，应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求，按照有关规范.规程的规定，结合工程特点编制()。

A.勘察纲要

B.勘察组织设计

C.勘察方案

D.勘察交底

正确答案:查看最佳答案

第5题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第6题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

第7题:监理工程师对施工组织发计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一.更全第一

B.进度第一.安全第一

C.效益第一.质量第一

D.进度第一.效益第一

正确答案:查看最佳答案

第8题:建安工程直接工程费不包括()。

A.人工费

B.材料费

C.其他直接费

D.施工机械使用费

正确答案:查看最佳答案

第9题:监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()。

A.勘察实施方案的制定

B.勘察工作方案的审查

C.勘察成果的技术交底

D.勘察工作的总结报告

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产，提单属于权利凭证，可用于质押，不得用于抵押。

第11题:关于编制招标控制价的说法，正确的是()。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用

D.暂估价中材料单价，应按z招标工程量清单的单价计入综合单价

正确答案:查看最佳答案

第12题:有利于控制工程造价，并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本的是()。

A.成本加奖罚合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加固定金额酬金合同

D.最高限额成本加固定最大酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第13题:采用横道图表示建设工程进度计划的优点是()。

A.能够明确反映工作之间的逻辑关系

B.易于编制和理解进度计划

C.便于优化调整进度计划

D.能够直接反映影响工期的关键工作

正确答案:查看最佳答案

第14题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第15题:凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经()审批后方可进行施工。

A.原审查机构

B.原设计单位

C.质量监督机构

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第16题:对制造周期长的设备，项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。

A.目标监控

B.巡回监控

C.定点监控

D.设置质量控制点监控

正确答案:查看最佳答案

第17题:在质量数据特征值中，属于描述数据离散程度的特征值是()。

A.平均数

B.众数

C.变异系数

D.中位数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数.中位数和描述数据分布离中趋势的极差.标准偏差.变异系数等。

第18题:建设工程投资构成中的“积极投资”是指()。

A.软件工程投资

B.引进技术投资

C.工程建设其他投资

D.设备工器具投资

正确答案:查看最佳答案

第19题:下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中，错误的是()。

A.安全可靠，不留隐患

B.正确确定处理范围，包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件

C.满足建筑物的功能和使用要求

D.技术可行，经济合理

正确答案:查看最佳答案

第20题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。

A.已完工程实际投资

B.拟完工程计划投资

C.未完工程计划投资

D.拟完工程实际投资

正确答案:查看最佳答案

第21题:勘察设计质量控制要点中，()控制是确保工程质量的一项关键措施，也是勘察设计质量事前控制的重点工作。

A.勘察设计单位装备水平

B.勘察设计单位资质

C.勘察设计单位人员数量

D.勘察设计单位资金数量

正确答案:查看最佳答案

第22题:为了使建设项目可行性研究能有效地指导项目建设，可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，在深度上应能满足项目()的要求。

A.初步设计

B.施工图设计

C.施工招标

D.签订施工合同

正确答案:查看最佳答案

第23题:利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是()。

A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方寨可行

B.静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行

C.财务净现值>o，方案可行

D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行

正确答案:查看最佳答案

第24题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第25题:下列费用中，()是指为本建设[程提供项目建议书.可行性研究报告及设计文件等所需费用。

A.临时设施费

B.工程监理费

C.工程保险费

D.勘察设计费

正确答案:查看最佳答案

第26题:采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

第27题:监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效的控制设计工作进度，应当()。

A.编制工程设计作业进度计划

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.检查工程设计人员的专业构成情况

D.编制工程设计阶段进度计划

正确答案:查看最佳答案

第28题:施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为()万元。

A.1.41

B.1.71

C.1.86

D.2.01

正确答案:查看最佳答案

第29题:在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于()。

A.直接费

B.其他直接费

C.企业管理费

D.现场管理费

正确答案:查看最佳答案

第30题:设计图纸是设计工作的最终成果，监理工程师应对设计图纸进行审核，施工图审核的内容着重于()。

A.工程所采用的设计方案是否符合总体方案要求

B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求

C.是否满足使用功能及质量要求

D.工程与所在地区的环境是否协调

正确答案:查看最佳答案

第31题:下列对于招标控制价理解正确的是()。

A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价

B.投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝

C.招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价

D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制

正确答案:查看最佳答案

第32题:某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为()万元。

A.2300

B.2360

C.2380

D.2430

正确答案:查看最佳答案

第33题:按某种费用或资源在不同项目中所占的比重大小来选择价值工程对象的方法是()。

A.经验分析法

B.百分率法

C.abc分析法

D.强制确定法

正确答案:查看最佳答案

第34题:质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。

A.调查组负责人

B.监理工程师

C.设计单位技术负责人

D.施工单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第35题:在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是()。

A.增加劳动力

B.改善劳动条件

C.实行包干奖励

D.增加工作面

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第37题:当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目()。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案

第39题:流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为()。

A.流水殷

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距

正确答案:查看最佳答案

第40题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。

A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量

C.有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量

D.没有初步设计资料，无法计算出工程量

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以()为准，并以完成的净值来计算的。

A.实际施工工程量

B.形成工程实体

C.返工工程量及其损耗

D.工程施工方案

正确答案:查看最佳答案

第42题:在现场配制的材料，()应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在现场配制的材料，施工单位应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

第43题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第44题:建设工程质量保修书应由()出具。

A.建设单位向建设行政主管部门

B.建设单位向用户

C.承包单位向建设单位

D.承包单位向监理单位

正确答案:查看最佳答案

第45题:经返修或加固处理的分部工程，在()的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。

A.不改变结构外形尺寸

B.不造成永久性影响

C.不影响结构安全和主要使用功能

D.不影响基本***

正确答案:查看最佳答案

第46题:在选定设计单位后，应由()就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判.磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。

A.监理工程师和设计单位

B.建设单位和监理单位

C.监理工程师和建设单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

第47题:机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异，因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较，评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标，也采用综合打分法的评标比较方法。

第48题:某企业从银行贷款220万元，用于购买某设备，若偿还期为5年，每年末偿还相等的金额，贷款利率为5.55%，每年末应偿还()万元。

A.38.84(万元)

B.46.84(万元)

C.51.59(万元)

D.68.84(万元)

正确答案:查看最佳答案

第49题:当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。

A.多方案报价法

B.内部协调法

C.先亏后盈法

D.不平衡报价法

正确答案:查看最佳答案

第50题:工程流水施工的实质性内容是()。

A.分工协作

B.大批量生产

C.连续作业

D.搭接适当

正确答案:查看最佳答案

第51题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。

A.设计差错

B.盲目抢工

C.使用不当

D.违背基本建设程序

正确答案:查看最佳答案

第52题:有关合同和合同文件在处理质量事故中的作用是()。

A.可以对照设计文件，核查施工质量是否完全符合设计的规定和要求

B.可以根据所发生的质量事故情况，核查设计中是否存在问题或缺陷

C.确定在施工过程中有关各方是否按照合同有关条款实施其活动，借以探寻产生事故的可能原因

D.可用来与施工单位所提供的情况对照.核实

正确答案:查看最佳答案

第53题:对用于工程的主要材料，在材料进场时()应核查厂家生产许可证.出厂合格证.材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.项目经理

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第54题:在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是()。

A.增加施工机械的数量

B.采用更先进的施工机械

C.实施强有力的施工调度

D.改善外部配合条件

正确答案:查看最佳答案

第55题:我国建筑工程是按()进行分项工程划分的。

A.主要部位

B.工程项目的重要性

C.主要工种

D.工程用途

正确答案:查看最佳答案

第56题:工程网络计划的工期优化是通过()，使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间

正确答案:查看最佳答案

第57题:为了实施进度控制，监理工程师必须根据建设工程的具体情况，认真制定进度控制措施。下列措施中，属于经济措施的有()。

A.加强合同管理

B.对工程延误收取误期损失赔偿金

C.加强索赔管理

D.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

正确答案:查看最佳答案

第58题:设本金为P，在一年内计息N次，(环球网校监理工程师频道为您整理)年名义利率为R，实际利率为I，则实际利率与年名义关系为()。

A.i=(1+r/n)n-1

B.(1+r/n)n

C.(1+n/r)r

D.i=(1+n/r)r-1

正确答案:查看最佳答案

第59题:为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是()。

A.单位工程动用时间

B.土建工程完工日期

C.一季度进度目标

D.二期工程进度目标

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第61题:保修期内，因不可抗力因素导致的损坏问，应先由()负责维修，()承担经济责任。

A.建设单位;建设单位

B.施工单位;建设单位

C.施工单位;**部门

D.施工单位;参建各方按规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问，先由施工单位负责维修，建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。

第62题:一般情况下，工程量计量以()为准。

A.计划工程量

B.实体工程量

C.标准工程量

D.定额工程量

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第64题:实现建设项目投资控制最有效的手段是()。

A.实行经济承包责任制

B.进行招标和投标

C.经济核算

D.技术与经济相结合

正确答案:查看最佳答案

第65题:监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经()签字。

A.有关作业人员

B.现场监理人员

C.项目负责人

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第66题:监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一.安全第一

B.进度第一.安全第一

C.效益第一.质量第一

D.进度第一.效益第一

正确答案:查看最佳答案

第67题:()阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。

A.年度计划项目表

B.投资计划年度分配表

C.工程项目总进度计划

D.年度竣工投产交付使用计划表

正确答案:查看最佳答案

第68题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

正确答案:查看最佳答案

第69题:采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由()负责。

A.编制清单的造价工程师

B.审核清单的造价工程师

C.工程招标人

D.工程造价咨询询人

正确答案:查看最佳答案

第70题:建设工程项目初步设计一般依据()编制相应的经济文件。

A.估算指标

B.概算指标

C.概算定额

D.预算定额

正确答案:查看最佳答案

第71题:可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法称为()。

A.实物法

B.分项详细估算法

C.单价法

D.综合指标法

正确答案:查看最佳答案

第72题:适用于砂石基层.碎(砾)石基层.沥青结合料基层和面层的压实度测定方法是()。

A.环刀法

B.直接称量法

C.水袋法

D.灌砂法

正确答案:查看最佳答案

第73题:()是指业主向国家汇报建设成果和财务状况的总结性文件。

A.建设项目竣工决算

B.施工总结报告

C.施工单位报送的竣工资料

D.工程质量评估报告

正确答案:查看最佳答案

第74题:在设计工作中，由于监理工程师未能及时将业主对阳台设计的改变传达到设计单位而影响到设计进度的情况是()。

A.工程变更的影响

B.建设意图和要求改变的影响

C.设计协调配合的影响

D.材料代用.设备选用失误的影响

正确答案:查看最佳答案

第75题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告

正确答案:查看最佳答案

第76题:利用随机数表.随机数生成器或随机数骰子来抽取样本的方法称之为()抽样法。

A.二次

B.机械随机

C.单纯随机

D.分层

正确答案:查看最佳答案

第77题:对工程项目质量形成的过程而言，工程建设不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，工程()阶段是形成项目质量的决定性环节。

A.项目可行性研究和决策

B.设计

C.施工

D.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第79题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:持续改进作为质量管理体系的基础，其开展的活动包括()。

A.建立改进目标

B.寻找可能的解决结果

C.将更改纳入文件

D.测量.验证和分析实施的结果

E.确定.测量和分析现状

正确答案:查看最佳答案

第81题:抽样检验时，检查批应由()的单位产品组成。

A.同型号

B.同等级

C.生产条件稳定

D.同种类(尺寸.特性.成分等)

E.生产时间基本相同

正确答案:查看最佳答案

第82题:工程在正常使用条件下，最低保修期限由设计文件规定的是()。

A.地基基础工程

B.卫生间防渗漏

C.电气管线安装

D.主体结构工程

E.屋面防水工程

正确答案:查看最佳答案

第83题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第84题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第85题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准，包括()定额。

A.企业管理费

B.临时设施费

C.现场管理费

D.财务费

E.劳动保险费

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第87题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第88题:在对实施的进度计划分析的基础上，进度计划的调整方法有()。

A.改变某些工作间的逻辑关系

B.缩短某些工作的持续时间

C.分析偏差对后续工作及总工期的影响

D.确定工程进展速度曲线

E.编制进度计划书

正确答案:查看最佳答案

第89题:社会评价的主要内容包括()。

A.互适性分析

B.社会风险分析

C.环境影响分析

D.社会影响分析

E.不确定性分析

正确答案:查看最佳答案

第90题:监理工程师对工程项目施工进度控制的措施有()。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.奖励措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第91题:单位工程划分的原则是()。

A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程

B.规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程

C.室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程

D.分部工程的划分应按专业性质.建筑部位确定

E.当分部工程较大或较复杂时，可按施工程序.专业系统及类别等划分为若干个子分部工程

正确答案:查看最佳答案

第92题:下面所列条款中，可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有()。

A.现场监督检查

B.发布监理工程师指令

C.审核承包单位资质

D.利用支付手段

E.审核有关技术文件.报告和报表

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。

A.环境保护费用

B.设备维护费用

C.脚手架工程费用

D.临时设施费用

E.工程定位复测费用

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按()进行划分。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别

E.专业性质

正确答案:查看最佳答案

第95题:如果合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则包括()。

A.由业主确定变更价格

B.由承包商确定变更价格

C.由承包商提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行

D.由监理工程师确定变更价格

E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

正确答案:查看最佳答案

第96题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范，是进行()的重要依据。

A.工程建设验收

B.工程建设勘察

C.工程建设监理

D.工程建设设计

E.工程建设施工

正确答案:查看最佳答案

第97题:流水作业的时间参数有()。

A.流水步距

B.流水施工工期

C.工作面

D.搭接时间

E.流水节拍

正确答案:查看最佳答案

第98题:设备安装过程的质量控制的要点是()。

A.安装过程使用的材料必须符合国家标准的规定

B.设备安装中要坚持施工人员自检，下道工序的交检

C.安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检和抽检

D.安装过程中的隐蔽工程，隐蔽前必须进行检查验收，合格后方可进入下道工序

E.安装过程中所使用的材料必须有出厂合格证明及安装单位的自检结果

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有()。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考

D.施工方案考虑不周全

E.图纸未经会审参考d

正确答案:查看最佳答案

第100题:下列报审.报验表中，只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。

A.分部工程报验表

B.单位工程竣工验收报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

E.分包单位资格报审表

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。

A.劳动保险费

B.工伤保险费

C.意外伤害保险费

D.住房公积金

E.医疗保险费

正确答案:查看最佳答案

第102题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。

A.安全生产许可文件

B.类似工程业绩

C.安全措施计划文件

D.营业执照.企业资质等级证书

E.专职管理人员和特种作业人员的资格

正确答案:查看最佳答案

第103题:关于工程合同价款调整程序的说法，正确的有()。

A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

B.出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见

D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可

E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务

正确答案:查看最佳答案

第104题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第105题:建设项目总概算是根据所包括的()汇总编制而成的。

A.单项工程综合概算

B.工程建设其他费用概算

C.预备费用概算

D.单位工程概算

E.固定成本概算

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。

A.劳动保险费

B.工伤保险费

C.意外伤害保险费

D.住房公积金

E.医疗保险费

正确答案:查看最佳答案

第107题:下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的有()。

A.采用网络计划技术等计划方法

B.审查承包商提交的进度计划

C.加强合同风险管理

D.建立工程进度报告制度

E.编制进度控制工作细则

正确答案:查看最佳答案

第108题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施，下列措施中属于合同措施的有()。

A.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

B.参与处理索赔事宜

C.审核承包商编制的施工组织设计

D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测

E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告

正确答案:查看最佳答案

第109题:事故调查分析报告的内容，一般应包括()。

A.发生质量事故的时间.地点.情况

B.事故性质

C.工程施工资料

D.事故原因及事故评估

E.事故责任，事故涉及的人员与主要责任者的情况

正确答案:查看最佳答案

第110题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第111题:下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有()。

A.估算指标法

B.概算指标法

C.扩大单价法

D.预算单价法

E.百分比分析法

正确答案:查看最佳答案

第112题:某工程双代号网络计划如下图所示，图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明()。

A.作1-6的自由时差为2

B.工作2-3的自由时差为1

C.工作2-4为关键工作

D.工作2-5的自由时差为o

E.工作4-7的自由时差为1

正确答案:查看最佳答案

第113题:工程质量缺陷可分为()。

A.可整改质量缺陷

B.不可整改质量缺陷

C.暂时质量缺陷

D.永久质量缺陷

E.常规质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

第114题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第115题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.**

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第116题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第117题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商可以索赔费用和利润的情况有()。

A.业主终止合同

B.业主接受或使用部分工程

C.工作测出的数量超过工程量表的10％

D.工程变更

E.法规改变

正确答案:查看最佳答案

第118题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。

A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍

C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业

D.每个施工过程均成立一个专业工作队

E.所有施工段充分利用且没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

第119题:在物价上涨引起的索赔中，对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。

A.工期短

B.规模小

C.工期长

D.规模大

E.施工强度大

正确答案:查看最佳答案