2022年宁夏**自治区土建监理工程师历年真题

原标题：2022年宁夏**自治区土建监理工程师历年真题

注册监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解注册监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列说法错误的是()

A.工程师是受业主聘用的

B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方

C.工程师无权改变合同

D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.列明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。

第2题:对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是()。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第3题:合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的.法律效力.原则

B.范围.性质.目的

C.目的.原则.内容

D.法律效力.目的.性质

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表.监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表.监理人在施工现场

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

正确答案:查看最佳答案

第6题:设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。

A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束

B.从签订合同日起，至完成施工义务

C.从工程开工日起，至完成保修义务

D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

正确答案:查看最佳答案

第7题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。

A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商

B.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定

C.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担

D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第8题:对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后()D内，组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。

A.14

B.28

C.30

D.34

正确答案:查看最佳答案

第9题:设计招标文件的内容不包括()。

A.设计依据

B.工程项目应达到的技术指标

C.具体的工作量

D.项目限定的工作范围

正确答案:查看最佳答案

第10题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价在100万元人民币以上的()必须进行招标。

A.施工材料的采购

B.重要设备.材料的采购

C.勘察.设计服务的采购

D.监理服务的采购

正确答案:查看最佳答案

第11题:材料采购合同在履行过程中，由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，并由()支付相应的保管费用。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收H合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第14题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第15题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

正确答案:查看最佳答案

第16题:《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人()发布开工令.停工令.复工令。

A.可自行

B.报经委托人同意后

C.与委托人协商后

D.经委托人同意并征得承包人同意后

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列说法正确的是()。

A.公证的效力仅限于我国国内

B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证属于司法行政行为

正确答案:查看最佳答案

第18题:建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明.分析评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。

A.地质地理环境特征

B.地质岩土工程条件

C.地质地理环境特征和地下水分布情况

D.地质地理环境特征和岩土工程条件

正确答案:查看最佳答案

第19题:由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金的时间为()。

A.缺陷责任期满

B.缺陷责任期满后14天内

C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内

D.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

第20题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是().

A.监理招标

B.设计招标

C.施工施工总承包招标

D.特殊地段施工招标。

正确答案:查看最佳答案

第21题:能够引起合同法律关系消灭的是()。

A.行为

B.事件

C.法律事实

D.后果

正确答案:查看最佳答案

第22题:项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。

A.代表承包人向发包人提出要求的通知

B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表

C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施，并负责安全保卫

D.做好施工现场保护工作

正确答案:查看最佳答案

第23题:甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5000元，但1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲.乙之间的借款合同因()。

A.乘人之危而可撤销

B.胁迫而无效

C.欺诈而可撤销

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第24题:工程师有权通知承包人修改进度计划是在()的情况下。

A.只在实际进度滞后计划进度

B.只在实际进度超前计划进度

C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划

D.在实际进行不能保证按时完成

正确答案:查看最佳答案

第25题:合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间()天后向发包人发出要求预付的通知。

A.3

B.7

C.14

D.30

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。

第27题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有，合同生效的时间为交付时间。

第28题:根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定，如果承包商对助手的指示有疑义时，()。

A.不需再请助手澄清，可直接按想法对其予以确认.取消或改变

B.不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

C.需再请助手澄清，再提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

D.需再请助手澄清，可不提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

第29题:如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议，标准条件规定的处理原则是()。

A.按监理单位违约对待，追究其责任

B.拒付全部酬金

C.拒付有异议部分酬金，但不能拖延其他无异议酬金项目的支付

D.先按通知书支付，如审核后与通知书的金额不符，在后阶段支付款中扣除

正确答案:查看最佳答案

第30题:招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是()。

A.返还所有投标人的投标保函

B.要求所有投标人延长投标保函有效期

C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案:查看最佳答案

第31题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第32题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A.要约到达受要约人之前

B.承诺通知到达要约人之前

C.承诺通知发出之前

D.承诺通知到达要约人之后

正确答案:查看最佳答案

第33题:对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。

A.事先分析可能造成质量问题因

B.事先分析施工过程中的关键工序

C.分析施工过程中的薄弱环节

D.分析施工过程中质量不稳定的工序

正确答案:查看最佳答案

第34题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.设计错误

C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件

D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因

正确答案:查看最佳答案

第35题:某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第37题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标，均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。

第38题:划分采购标和包的基本原则不包括()。

A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的

B.能保证供货时间

C.能保证供货质量

D.多多益善的原则

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程施工准备阶段，因发包人原因施工现场尚不具备施工条件，使承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期，发包人()。

A.无须赔偿承包人因此造成的损失，但工期相应顺延

B.无须赔偿承包人因此造成的损失，工期也不予顺延

C.应当赔偿承包人因此造成的损失，但工期不予顺延

D.应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第40题:依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()。

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不可以同时选用

C.承担违约责任的条件采用严格责任原则

D.违约金和赔偿损失可以同时使用

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。

第42题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第43题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案

第44题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第45题:根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第46题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，()。

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包

B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标

C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包

D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。

第49题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是()。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第51题:关于风险CM模式的说法，正确的有()。

A.cm合同属于管理承包合同

B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.

C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价

D.cm承包商属于专业咨询机构

E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理

正确答案:查看最佳答案

第52题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

第53题:工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

第55题:在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.车辆

D.机器

E.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

第57题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第58题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.承包人有权立即暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

正确答案:查看最佳答案

第59题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。

第60题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

第61题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第62题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第64题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:查看最佳答案

第65题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第68题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第69题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第70题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第72题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。

A.投标人d的投标报价与招标标底一致

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

E.不同投标人的投标文件异常一致

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

正确答案:查看最佳答案

第75题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.石化等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

第79题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案