各地二建法规在线模拟考题

原标题：各地二建法规在线模拟考题

二级建造师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了二级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下二级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解二级建造师考试，积极备考。

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()。

A.甲与丙之间的债券转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任

D.甲与丙之间的债券转让行为于9月25日对乙生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。

第1题:建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位

A.拒绝

B.指定

C.认可

D.考察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。

第2题:施工单位在施工中偷工减料，但情节较轻的，则应承担的法律责任是()。

A.责令改正

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》第74条规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第3题:某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()。

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲.乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:AC错在“应当”，是“可以”“也可以”。

第4题:甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。

A.请求减少价款至16万元

B.以欺诈为由请求解除合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

D.请求甲承担缔约过失责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

第5题:甲施工企业准备申请安全生产许可证，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其不用具备()条件。

A.管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.已经为承包工程投保建筑工程一切险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上，结合建筑施工企业的自身特点，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中，A.B.C均为安全生产许可证的法定取得条件，应选D。

第6题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民**安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民**安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第7题:债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的()。

A.经济关系

B.权利义务关系

C.物权关系

D.合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利义务关系。

第8题:根据最高法院司法解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。

A.发包人拖延付款.迟延提供设计图纸或甲供材料，应承担对质量缺陷的过错责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用后，装饰工程出现质量问题的，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第9题:施工单位在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当()。.

A.向建设单位提出修改意见

B.向设计单位提出修改意见

C.直接修改设计

D.继续按图施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

第10题:关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。

A.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准

B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改

C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

第11题:当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由()管辖。

A.被告所在地的中级人民法院

B.该仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.被告所在地的基层人民法院

D.该仲裁委员会所在地的基层人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。

第12题:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为()

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.转移占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。P110.

第13题:某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000T钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务，未按合同执行的，将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。

第14题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.因设计原因导致的质量缺陷，施工方所需的修复费用应向设计方直接索赔

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()

A.原合同已经终止

B.必须签订变更协议

C.合同主体未变更

D.合同内容已变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同主体签订人没有变更。

第16题:关于合同成立地点的说法，正确的是()

A.当事人不得约定合同成立地点

B.要约发出地点为合同成立地点

C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点

D.承诺生效地点为合同成立地点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同成立地点:承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。

第17题:下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力

C.当事人可以经调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查仲裁相关内容。仲裁和诉讼作为解决合同纠纷的两种方式，当事人只能选择其中一种(或裁或审制度)。"仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理"。所以A和D都是错误的。和解协议有法律效力，但没有强制执行力。所以B答案也是错的。

第18题::某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利迕行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.50%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大于1年30%，小于1年50%，正好一年30%。

第19题:以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()。

A.仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，南3名仲裁员组成的设首席仲裁员

B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C.仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名

D.仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《仲裁法》第31条规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。

第20题:某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A.2014年3月2日

B.2014年3月7日

C.2014年3月20日

D.2014年3月31日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建设工程保修期的起始日。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程，其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。

第21题:施工合同中，承包人应当承担的赔偿损失是()。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.转包.违法分包造成的损失

C.中途变更承揽工作要求造成的损失

D.未按照约定提供原材料.设备等造成的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包人应当承担的赔偿损失:(1)转让.出借资质证书等造成的损失;(2)转包.违法分包造成的损失;(3)偷工减料等造成的损失;(4)与监理单位串通造成的损失;(5)不履行保修义务造成的损失;(6)保管不善造成的损失;(7)合理使用期限内造成的损失。

第22题:根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()

A.擅自迁移.拆除不可移动文物的，处以罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划.涂污文物没不严重的，由公安机关或文物所有单位处理罚款

D.刻划.涂污文物没不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

正确答案:查看最佳答案

第23题:某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷，经鉴定该缺陷是由于承包人原因造成的。则下列有关承包人责任和费用承担的说法中，错误的是()。

A.承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

B.承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任

C.承包人维修并承担相应费用后，免除其对工程的一般损失赔偿责任

D.承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的相关规定:缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。故选项C正确。

第24题:下列可以不招标的建设工程项目是()。

A.使用国家政策性贷款的项目中合同估算价为80万元的监理合同

B.使财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

C.国家融资的供水项目中合同估算价为2000万元的施工合同

D.防洪工程项目中估算价为500万元的材料采购合同

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。

A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标

B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标

C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第26题:某施工单位在参与投标过程中，与几家投标单位私底下联系并约定互相报价以获取中标，严重损害了建设单位的利益，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任种类属于()。

A.工程重大事故罪

B.重大责任事故罪

C.串通投标罪

D.玩忽职守罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:是串通投标罪，因为投标人相互协商投标。

第27题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()。

A.质量保修书

B.质量保证书

C.质量维修书

D.质量保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任。

第28题:(1)根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

正确答案:查看最佳答案

第29题:某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是()月。

A.6

B.12

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工单位的下列行为中，属于承揽业务不良行为认定标准的是()。

A.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

B.未在规定期限内办理资质变更手续的

C.涂改.伪造.出借.转让《建筑业企业资质证书》的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是承揽业务不良行为认定标准。承揽业务不良行为认定标准:(1)利用向发包单位及其工作人员行贿.提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。

第31题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物损坏.灭失的，应当承担损害陪产责任。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。P165

第32题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中正确的是()。

A.应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查

C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

D.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。

第33题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是()。

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

正确答案:查看最佳答案

第34题:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。

A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资

B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资

C.6个月的职工本人工资

D.12个月的职工本人工资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。

第35题:某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。

A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表

B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C.企业的职工代表和企业代表

D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。

第36题:分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是()。

A.起诉讼有法律依据

B.只能以总包人的名议起诉

C.只能起诉总包人

D.属于行使代位权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代位权

第37题:下列概念中，()不属于法律意义上的物。

A.钢材

B.水泥

C.资金

D.建筑机械设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律意义上的物是指可为人们控制的并具有经济价值的生产资料和消费资料。财一般指资金及各种有价证券。

第38题:电力设施与绿化工程相互妨碍时，有关单位应当按照()有关规定协商，达成协议后方可施工。

A.电力行业

B.市政部门

C.当地**

D.国家

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:电力设施与建设工程相互妨碍的处理。《中华人民共和国电力法》第55条规定:电力设施与公用工程.绿化工程和其他工程在新建.改建或者扩建中互相妨碍时，有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议后方可施工。

第39题:招标人要求中标人提供履约保证金，中标人应当提交且履约保证金不得超过中标合同金额的()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查履约保证金金额。《招标投标法实施条例》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

第40题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

正确答案:查看最佳答案

第41题:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过()个月。

A.6

B.9

C.10

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是工伤医疗的停工留薪期。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。

第42题:建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。

A.返还财产

B.折价补偿

C.赔偿损件

D.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同无效的话，不会产生违约金的法律后果

第43题:法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是()

A.国际条约>宪法>司法解释>行政法规

B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规

C.部门规章>行政法规>地方性法规>地方**规章

D.宪法>法律>行政法规>地方**规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:宪法是每一个**国家最根本的法的渊源，其法律地位和效力是最高的；法律的效力低于宪法但高于其他法；行政法规的效力低于宪法和法律；地方性法规的效率低于法律和行政法规；行政规章包括部门规章和地方**规章，部门规章的效力低于法律.行政法规，地方**规章的效力低于法律.行政法规及同级或上级地方性法规。国际条约是我国法的一种形式，对所有国家机关.社会组织和公民都具有法律效力。

第44题:关于定金的说法，正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款

B.订金与定金的法律效果相同

C.定金超过合同金额的20%，则定金无效

D.定金的法律性质是担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第45题:根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A.3

B.2

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发[2016]33号)中规定，在办理行政许可过程中，对诚信典型和连续3年无不良信用记录的行政相对人，可根据实际情况实施“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。P104

第46题:下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。

A.当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人

B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书

C.诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权

D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。所以本题选C。

第47题:《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律.法规和工程建设()标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

A.推荐性

B.国际

C.强制性

D.企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是设计单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

第48题:某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，在生产.作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B项，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪;C项，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，该题选择C项。

第49题:物权变更自登记时发生法律效力的是()。

A.船舶所有权

B.建设用地使用权

C.机动车所有权

D.地役权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。

第50题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第51题:甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提出反诉

B.提出和解

C.提出管辖权争议

D.提出上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解.提起反诉.提出上诉等美体权利并无代理权，故C正确。

第52题:关于建设工程价款优先受偿权的司法解释中，不能优先受偿的价款是()。

A.施工人员的报酬

B.实际支出的材料价款

C.施工机械设备费用

D.发包方违约造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第53题:部门规章的制订主体是()。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.国务院各部委

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国务院各部.委员会.中国人民银行.审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以制订规章。

第54题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。

第55题:·订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务()。

A.抵消

B.提存

C.混同

D.免除

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时，合同终止。这属于债权债务的混同。P126。

第56题:建筑作品(工程设计图纸及其说明)属于()的客体。

A.物权

B.著作权

C.财产权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:著作权的客体就是著作权法的保护对象，著作权是基于作品而发生的民事权利。作品指文学.艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。著作权法保护的作品表现形式有:文字作品；口述作品；音乐作品；戏剧作品；曲艺作品；舞蹈作品；杂技艺术作品；美术作品；建筑作品；摄影作品；电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品；图形作品；模型作品。

第57题:某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。

A..1

B..9

C.0.95

D.1.1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。

第58题:某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政责任

D.刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法通则》规定了特殊侵权责任在公共场所.道旁或通道上挖坑.修绪.安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。

第59题:监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.向安全生产监督行政主管部门报告

D.向建设工程质量监督机构报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。本题中监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:民事法律关系的主体包括()

A.法人

B.财物

C.权利义务

D.行为

E.自然人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括自然人，法人和其他组织。

第61题:红星建筑公司注册商标于2015年12月31日到期，下列说法中正确的是()。

A.如公司需要继续使用该商标，应当在2014年申请续展注册

B.如公司未能在2014提出续展申请，该商标将被注销

C.如公司未能在2014年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期

D.如公司未能在2015年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销

E.公司在2014年向工商管理机构申请了续展注册的，续展注册的有效期为15年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。因此ACD为答案。

第62题:下列招标情形中，属于不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人的有()。

A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应

C.限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商

D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准

E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件

正确答案:查看最佳答案

第63题:租赁合同中出租人的义务包括()。

A.妥善保管租赁物

B.维修租赁物

C.保证承租人优先购买权

D.权利瑕疵担保

E.保证共同居住人继续承租

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是租赁合同中出租人的义务。租赁合同中出租人的主要义务是交付出租物.维修租赁物.权利瑕疵担保.物的瑕疵担保.保证承租人优先购买权和保证共同居住人继续承租。

第64题:法律行为的成立要件有()。

A.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力

B.经过登记或备案等程序

C.行为人意思表示真实

D.行为内容合法

E.行为形式合法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力2.行为人意思表示真实3.行为内容合法4.行为形式合法

第65题:某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此支付了1万多的费用。则下列说法中，不正确的是()。

A.由于这是甲方的自发行为，没有得到施工单位的授权与委托，所以甲单位自行承担这1万元的损失

B.因甲单位的援救使施工单位减少了8万元的损失，所以施工单位应支付8万元给甲单位

C.甲单位有权要求施工单位支付1万元

D.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付1万元

E.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付8万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。这是典型的无因管理，无因管理不需要追认授权，这一点与无权代理没有关系。因无因管理产生的债，应相当于为此付出的费用，而不是因此给对方带来的好处。

第66题:下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有()。

A.房屋买卖纠纷

B.土地使用权转让纠纷

C.建设工程合同纠纷

D.公益捐款合同纠纷

E.行政奖励合同纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。

第67题:关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理经施工企业授权管理施工项目

C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构

D.项目经理是施工企业的内部岗位

E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果

正确答案:查看最佳答案

第68题:工程建设法律关系的构成要素包括()。

A.主体

B.客体

C.内容

D.事件

E.行为5页

正确答案:查看最佳答案

第69题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，()通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。()抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。

第70题:无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括()

A.申请提起诉讼

B.申请参加诉讼

C.提起反诉

D.由法院通知参加诉讼

E.申请提起公益诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。P300-301

第71题:下列签订的劳动合同，可以认定无效或部分无效的有()。

A.用人单位甲与劳动者乙签订劳动合同，为期1年，工作内容是运送假钞

B.用人单位甲与劳动者乙约定，社会保险由劳动者自行缴纳

C.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同中缺少劳动保护条款

D.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同没有约定违约金

E.用人单位甲与劳动者乙约定，发生工伤，单位概不负责厂

正确答案:查看最佳答案

参考解析:要注意劳动合同的无效与合同无效的区别。劳动合同损害了劳动者的利益就为无效。合同必须是损害了合同之外的第三方才无效。

第72题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当()。

A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

B.建立.健全本单位安全生产责任制

C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

第73题:建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括()

A.已经办理了用地批准手续

B.施工图设计文件已按规定通过了审查

C.消防设计图纸已经公安消防机构审核

D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理

E.已经办理了招标投标核准手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是申请施工许可证的条件

第74题:(1)根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。具有违约行为;(2)造成损失后果；(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系；(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。P113

第75题:下列选项中属于行政强制措施的是()。

A.排除妨碍.恢复原状

B.代履行

C.划拨存款

D.限制公民人身自由

E.冻结汇款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政强制措施包括:限制公民人身自由;查封场所.设施或者财物;扣押财物;冻结存款.汇款;其他行政强制措施。

第76题:·关于建设工程施工合同无效的处理，说法正确的有()。

A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费的，不予支持

B.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持

C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

D.建设工程经竣工验收不合格，发包人有过失的，可以不承担相应的民事责任

E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。选项A，由于验收不合格是承包人的责任，所以应予支持发包人的请求;选项D由于是发包人有过失，所以应该承担相应的民事责任。P119～120。

第77题:债的产生根据有()。

A.合同

B.侵权

C.支付价款

D.不当得利

E.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。建设工程债产生的根据有合同.侵权.无因管理和不当得利。

第78题:关于民法的说法，正确的是()。

A.商法是民法的特别法

B.民法不调整人身关系

C.《建筑法》不属于民法

D.合同法与民法是并列关系

E.经济法是民法的组成部分

正确答案:查看最佳答案

第79题:我国法的形式主要包括宪法.法律.行政法规.地方性法规.行政规章等。下列属于法律的有()

A.《建筑法》

B.《标准化法》

C.《安全生产许可证条例》

D.《安全生产法》

E.《建筑业安全卫生公约》

正确答案:查看最佳答案