2022年全国土建监理工程师在线题目

原标题：2022年全国土建监理工程师在线题目

注册监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解注册监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。

A.工程监理书

B.工程预算书

C.工程施工书

D.工程勘察设计书

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第2题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。

第3题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第4题:用评标法评标时，能够转换成价格的评审要素，不能从投标价中减去的是()。

A.技术建设带来的效益

B.工期提前带来的效益

C.开标后投标人提出的优惠价

D.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训费用

正确答案:查看最佳答案

第5题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。

第6题:招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的()。

A.施工图预算价格

B.当前建筑市场价格

C.初设概算价格

D.预计的可能最低投标价格

正确答案:查看最佳答案

第7题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。

A.平行检验

B.交接检验

C.隐蔽工程验收

D.互检

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。

A.设计单位代表

B.施工单位主管技术人员

C.专业监理工程师

D.施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

第9题:合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是()。

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.协议

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。

A.强化验收

B.完善手段

C.加强评定

D.过程控制

正确答案:查看最佳答案

第11题:依据FIDIC《施工合同条件》规定，发包人选用奖励条款，需要在()中具体约定奖金的计算办法。

A.协议书

B.专用条件

C.通用条件

D.合同附件

正确答案:查看最佳答案

第12题:采购方拒付货款，应当按照()的拒付规定办理。

A.国家财政部门结算办法

B.地方财政部门结算办法

C.中国人民银行结算办法

D.银行结算办法

正确答案:查看最佳答案

第13题:材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第14题:工程师有权通知承包人修改进度计划是在()的情况下。

A.只在实际进度滞后计划进度

B.只在实际进度超前计划进度

C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划

D.在实际进行不能保证按时完成

正确答案:查看最佳答案

第15题:合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，下列关于这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是()。

A.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任

B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务

C.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债权人有权直接追究第三人的违约责任

D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变

正确答案:查看最佳答案

第16题:(1)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是()。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务:实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装.试运行.运行.维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。

第17题:某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是()。

A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B.上级公司直接赔偿丙的损失

C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D.乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

正确答案:查看最佳答案

第18题:在监理合同履行期间，监理人可行使的权利包括()。

A.对设计.施工承包单位的选定权

B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C.对工程设计变更的审批权

D.对工程规模.规划设计等要求的认定权

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《标准设计施工总承包合同》，需**有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向**有关部门报送审查。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第21题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第22题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第23题:某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由()负担。

A.业主

B.监理单位

C.承包商

D.业主的项目经理部

正确答案:查看最佳答案

第24题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

正确答案:查看最佳答案

第25题:FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至()止。

A.工程移交证书指明的竣工日

B.颁发工程移交证书日

C.颁发解除缺陷责任证书et

D.承包商提交的结清单生效日

正确答案:查看最佳答案

第26题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的()，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第28题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案

第29题:依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。

A.只能向有合同关系的对方提出索赔

B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

D.索赔处理应尽可能协商达成一致

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列说法正确的是()。

A.公证的效力仅限于我国国内

B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证属于司法行政行为

正确答案:查看最佳答案

第31题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成

A.报价书

B.投标书

C.招标书

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第32题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由()承担。

A.项目经理

B.发包人

C.监理单位

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第33题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。

A.公开招标和邀请招标

B.邀请招标和议标

C.公开招标.邀请招标和议标

D.公开招标和议标

正确答案:查看最佳答案

第34题:制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包

B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标

C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包

D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第38题:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用()。

A.格式条款

B.非格式条款

C.当事人另行协商确定的条款

D.仲裁机构确定的条款

正确答案:查看最佳答案

第39题:按照承包工程计价方式分类不包括()。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.预算合同

正确答案:查看最佳答案

第40题:施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第41题:按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按()的顺序进行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第42题:某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()。

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

正确答案:查看最佳答案

第43题:承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，()

A.可自行运出工地

B.不能自行运出工地

C.需经业主批准后才能运出工地

D.需经工程师批准后才能运出工地

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定**的均值

正确答案:查看最佳答案

第45题:颁发履约证书后将()保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

正确答案:查看最佳答案

第46题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第47题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。

A.表见代理

B.无权代理

C.越权代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第48题:()是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

A.买卖合同

B.货物运输合同

C.保险合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第49题:施工合同履行过程中，可以采用按月计量支付.按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式的是()。

A.合同约定的合同价款

B.追加的合同价款

C.工程预付款

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。

第51题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案

第52题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第53题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第54题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

第55题:可以质押的权利包括()。

A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；

B.依法可以转让的股份.股票；

C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；

D.房屋所有权证书

E.依法可以质押的其他权利。

正确答案:查看最佳答案

第56题:设计合同发包方的义务包括()。

A.为设计人员提供工作和生活条件

B.明确设计范围的深度

C.委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告

D.按合同承担设计文件的保密责任

E.向施工单位进行技术交底

正确答案:查看最佳答案

第57题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第58题:按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，()。

A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表

B.48小时时发出异议通知书

C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款

D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金

E.拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当()。

A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

C.具有高级技术职称

D.取得《监理工程师注册证书》

E.取得《监理工程师资格证书》

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第61题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。

A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单

B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单

C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核

D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单

E.承包人可再次提请监理人核查

正确答案:查看最佳答案

第62题:代理法律制度中的委托代理，代理人(或行为人)因()承担法律责任。

A.委托授权不明

B.无权代理未经追认

C.与第三人恶意串通

D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果

E.复代理行为未经追认

正确答案:查看最佳答案

第63题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第64题:由于业主设计变更，导致工程暂停—个月，则承包商可索赔的费用有()。

A.机械设备窝工费

B.人工窝工费

C.利润

D.增加的现场管理费

E.材料涨价

正确答案:查看最佳答案

第65题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第66题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

第67题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案

第68题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

第69题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

正确答案:查看最佳答案

第70题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第71题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

正确答案:查看最佳答案

第72题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

正确答案:查看最佳答案

第73题:按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中()

A.与投标人就投标价格进行谈判

B.将中标结果通知未中标的投标人

C.强制中标人接受新的承包条件

D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E.授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第74题:(1)根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。

第75题:合同法律关系的客体，包括()。

A.行为

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

正确答案:查看最佳答案

第76题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.**

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第77题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第78题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

第79题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对工程承包人的选定权

D.对实施项目的监理控制权

E.有关各方的主持协调权

正确答案:查看最佳答案