西藏拉萨二建法规题库

原标题：西藏拉萨二建法规题库

二级建造师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了二级建造师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下二级建造师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解二级建造师考试，积极备考。

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:对()的项目，招标人可以分两阶段进行招标。

A.关系社会公共利益.公众安全

B.需要采用不可替代的专利

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.技术复杂或者无法精确拟定技术规格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。

第1题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥.违章操作的，应当立即制止。

第2题:《建筑法》规定，建筑施工企业的()对本企业的安全生产负责。

A.法定代表人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.技术负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题核的是施工单位的安全生产责任制度。《建筑法》规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。

第3题:3月1日，某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人，约定试用期为3个月。3月10日上午工人到公司正式报到上岗，7月1日公司与这批工人签订了劳动合同。公司与工人的劳动关系建立的时间是()。

A.3月1日

B.3月10日

C.6月10日

D.7月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建立劳动关系的时间。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。

第4题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的根据。

A.市场的平均价格

B.类似项目的结算价格

C.双方签订的备案合同

D.双方达成的补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是签订合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

第5题:关于建设工程质量保修书，正确的是()。

A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于行政复议的说法，正确的是()。

A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以应申请一并审查抽象行行为

D.行政复议决定具有终局性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政复议申请的范围包括具体行政行为和抽象行政行为。

第7题:特种设备安全法规定，特种设备的()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。

A.改造

B.装卸

C.运输

D.使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是特种设备的监督检验，特种设备的监督检验是指在特种设备制造或安装.改造.重大维修过程中，在制造或安装.改造.维修单位自检合格的基础上，由检验检测机构按照安全技术规范，对制造或安装.改造.重大维修过程进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。

第8题:某地方建设行政管理部门于2014年10月10日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计做出给予其吊销资质证书的处罚决定，建筑公司于2014年10月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。

A.2014年10月23日

B.2014年11月15日

C.2014年12月15日

D.2014年12月14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《行政复议法》第9条规定，公民.法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。

第9题:有关总包分包的责任承担标书，不正确的是()。

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担独立的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

第10题:根据《劳动法》的规定，下列符合对女职工特殊保护规定的是()。

A.不得安排女职工从事有毒有害作业

B.不得安排女职工从事低温.冷水作业

C.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

D.不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:女职工的特殊保护:《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

第11题:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。

A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资

B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资

C.6个月的职工本人工资

D.12个月的职工本人工资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。

第12题:根据《行政诉讼法》的规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之曰起()日内提起上诉。

A.15

B.20

C.25

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是行政案件的审理程序。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。逾期不提起上诉的，人民法院的第一审判决或者裁定发生法律效力。

第13题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是()。

A.冒用安全生产许可证的

B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的

C.使用伪造的安全生产许可证的

D.以贿赂手段取得安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑施工企业以欺骗.贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证。

第14题:乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

第15题:根据2015年《立法法》的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。

A.对国有财产的征收

B.限制财产的强制性措施和处罚

C.税收基本制度

D.行政基本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《立法法》规定，只能制定法律的有:(1)国家**的事项;(2)各级人民代表大会.人民**.人民法院和人民检察院的产生.组织和职权;(3)民族区域自治制度.特别行政区制度.基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺.限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立.税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政.海关.金融和外面的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。

第16题:书面委托代理的授权委托书应载明的事项不包括()。

A.代理人的姓名或者名称

B.被代理人的姓名.工作单位

C.代理事项.权限和期间

D.委托人签名或者盖章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任.代理人负连带责任。

第17题:当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须向所在地的中级人民法院提出。

第18题:关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是()。

A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案

B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案

C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案

D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见

正确答案:查看最佳答案

第19题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家.集体.公民的合法利益的，依照以上规定处罚。

第20题:劳动者解除劳动合同，应当提前()以书面形式通知用人单位。

A.7日

B.10日

C.30日

D.60日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第37条规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。

第21题:根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。

A.6个月

B.12个月

C.36个月

D.60个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:①基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程。为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;③供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;④电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第22题:·下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的变更。合同变更过程中，双方应该度合同的实质性内容进行明确。只有选项A标的物的数量属于合同的实质性内容。

第23题:(1)建设主管部门履行监督检查职责时，无权()。

A.要求被检查单位提供工程质量的资料

B.进入现场进行检查，

C.要求被检查单位提供公司的规章制度

D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设主管部门有权采取下列措施:要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;(3)发现有影响工程质暈的问题时，责令改正。

第24题:根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布置的说法，正确的是()。

A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡

B.生活区与生产区尽量分开布置

C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物

D.施工现场内的永久性道路应当形成环形通路

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B选项错误，生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。C选项错误，施工现场搅拌站.仓库.加工厂.作业棚.材料堆场等布置应尽量靠近现有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。D选项错误，施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路。减少道路占用土地。

第25题:当事人未依照法律.行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同()。

A.有效

B.效力不受影响

C.无效

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人未依照法律.行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。

第26题:下列关于联合体投标各方资质条件的表述不正确的是()。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.国家有关规定投标人资格条件的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

C.招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

第27题:关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()

A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材P84

第28题:根据《工伤保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是()伤残。

A.九级至十级

B.七级至八级

C.五级至六级

D.一级至四级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳动关系，退出工作岗位，用人单位不得终止劳动合同。

第29题:根据《物权法》，住宅建设用地使用权期间届满的，()。

A.自动续期

B.依法办理手续后续期

C.自动消灭

D.由主管部门注销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

第30题:某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟釆用邀请招标方式，此时必须经()批准。

A.国务院发展计划部门

B.该省级发展计划部门

C.该省人民**

D.该省建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查邀请招标的审批。根据《招标投标法》，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民**确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民**批准，可以进行邀请招标。因此本题应选C。

第31题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民**安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民**安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第32题:仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。

A.发出

B.当事人收到

C.申请撤销期限届满

D.作出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是仲裁裁决。裁决书自作出之日起发生法律效力。仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼，当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。

第33题:甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。

A.承担材料毁损的责任

B.承担时间延误的责任

C.承担全部责任

D.不承担任何责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第311条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。

第34题:根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

A.抢工期

B.抢险

C.抢修

D.生产工艺要求必须连续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民**或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第35题:关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是()。

A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开

B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告

C.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理

D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，重大事故隐患治理挂牌督办应当向社会公开，接受社会监督。B.C项错误，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。

第36题:《**市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:地方性法规的的判断技巧一般为《XX(地方)XX条例》，《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。

第37题:张三和李四合同纠纷申请仲裁。二人各选定一名仲裁员，首席仲裁员由其共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决

A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

C.提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。(2)仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出

第38题:监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.向安全生产监督行政主管部门报告

D.向建设工程质量监督机构报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。本题中监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改。

第39题:当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时解决争议方式应该为()。

A.和解

B.调节

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁，若合同中只约定了调解，则调解不成时只能进行诉讼。

第40题:关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是()。

A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询

B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件

C.建筑业企业资质证书有效期为3年

D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项正确，B选项错误。为切实减轻企业负担，各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询；C选项错误。《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年。D选项错误。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。

第41题:如果建筑施工企业安全生产许可证遗失，其应()。

A.向原发证机关声明作废并申请补办

B.向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发

C.向原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发

D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。

第42题:某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些，到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更

第43题:关于物权的说法，正确的是()

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，小明把他的房子抵押给我，我是担保物权人，小明是所有权人，不是同一人；B用益物权是对他人的财产享有的物权；D签订不动产买卖合同，并不设立物权，必须依法登记。

第44题:下列不属于代理主要种类的是()。

A.委托代理

B.法定代理

C.转代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理.法定代理和指定代理。

第45题:注册建造师未执行法律.法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业()。

A.1个月～2个月

B.2个月～3个月

C.3个月～1年

D.1年～5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册执业人员未执行法律.法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第46题:关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.施工企业仅对已完成的工程负责返修

B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原有造成的，施工企业都应当负责返修

C.对于竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题，由施工企业有偿返

D.对于竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。C选项错误，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工.改建。

第47题:下列权利中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.处分权

B.占有权

C.收益权

D.使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是处分权。处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

第48题:下列各项中，属于所有安全规章制度核心的是()。

A.伤亡事故处理报告制度

B.安全生产检查制度

C.安全生产责任制度

D.群防群治制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程安全生产管理基本制度包括:安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

第49题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决。

A.按首席仲裁员的意见

B.提请仲裁委员会主任

C.提请仲裁委员会

D.按多数仲裁员的意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决，合议仲裁庭审理的案件由三名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记人笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。所以当仲裁庭产生两种不同的意见时，裁决应当首先按多数仲裁员的意见作出。

第50题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在5个工作日内进行核对。

第51题:下列法律中，属于行政法的是()

A.《公司法》

B.《建筑法》

C.《合同法》

D.《治安管理处罚法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政法主要包括:行政处罚法.行政复议法.行政监察法.治安管理处罚法。

第52题:某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.施工企业

B.项目部

C.该项目的建设单位

D.该项目的监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担，所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。

第53题:根据《注册建造师管理规定》第15条的规定，下列不属于不予注册的法定情形的是()。

A.甲被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年

B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

D.丁现年已61周岁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:申请人有下列情形之一的，不予以注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。因此，只有D项符合题干要求。

第54题:项目经理部行为的法律后果由()承担。

A.企业法人

B.项目经理

C.企业法定代表人

D.项目经理部与企业法人分担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由企业法人承担。

第55题:根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是()。

A.用工单位与劳动者

B.派遣单位与用工单位

C.派遣单位与劳动者

D.用工单位与当地人民**

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳务派遣(又称劳动力派遣.劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资.福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。

第56题:在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的情形是()。

A.自然磨损

B.维修保养

C.意外事故

D.盘点时发现的短缺

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。

A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责今停止生产或者使用，参见教材P280-P281

第58题:当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是()

A.视为条件已成就

B.合同失效

C.条件不成就

D.合同生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。

第59题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5‰李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:法人应当具备的条件有()。

A.依法成立

B.有自己的场所

C.有必要的财产或者经费

D.有自己的名称.组织机构

E.能够独立承担无限民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。法人应具备的条件:依法成立;应当有自己的名称.组织机构.住所.财产或者经费;能够独立承担民事责任;有法定代表人。

第61题:发.承包双方需要在质量保修书中明确的是()。

A.保修范围

B.保修人员

C.保修金的预留和返还

D.保修期限

E.保修责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任等。

第62题:(1)根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有()。

A.债务人依法将标的物抵押

B.合同解除

C.债务相互抵消

D.债权人依法将标的物提存

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止:债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3)债务互相抵消；(4)债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除责任；(6)债权债务同归于一人；(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。P121

第63题:安全生产中从业人员的权利包括()。

A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施

B.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评.检举.控告

C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品

D.接受安全生产教育培训

E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括:(1)批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;(2)施工安全防护用品的获得权;(3)施工安全生产的知情权和建议权;(4)紧急避险权(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权;(7)依靠公会**和被派遣劳动者的权利。A项属于施工安全生产的知情权和建议权，B属于批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;C属于施工安全防护用品的获得权。DE属于施工作业人员的安全生产义务。

第64题:关于施工合同的义务下列说法正确的是()。

A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款

B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人

C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人

E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。

第65题:甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为()。

A.2015年4月5日

B.2015年4月12日

C.2015年4月20日

D.2015年5月10日

E.2015年5月20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:

第66题:根据我国《民事诉讼法》规定，需要证据保全的情况有()。

A.当事人申请

B.法院依职权

C.证据可能灭失

D.证据以后难以取得

E.证据非常重要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据当事的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。

第67题:下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有()。

A.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立

B.以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

C.约定内部承包违约金

D.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

E.重大误解，在违背真实意思的情况下订立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的;(3)违反法律.行政法规强制性规定的。

第68题:下列属于保证担保范围的有()。

A.主债权

B.抵押权

C.主债权的利息

D.违约金

E.损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。

第69题:不能作为民事诉讼证人的有()

A.本案书记员

B.本案鉴定人员

C.本案诉讼代理人

D.无民事行为能力人

E.当事人亲属

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不能作证人的人不能正确表达意志的人诉讼代理人审判员.陪审员.书记员鉴定的人员参与民事诉讼的检察人员

第70题:根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋

B.抢险救灾工程

C.城市大型立交桥

D.城市居住小区

E.实行开工报告审批制度的建筑工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:限额以下，抢险救灾，农民自建低层，军用工程，开工报告等不用办施工许可证。

第71题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列表述中，符合施工现场临时设施的安全卫生要求的有()。

A.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求

B.职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准

C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

D.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

E.施工单位应当将施工现场的办公与作业区合并设置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公.生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公.生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

第72题:根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但可以除外的情形有()。

A.抢修.抢险作业的

B.涉及施工企业商业秘密的

C.因生产工艺上要求必须连续作业的

D.使用专有技术的

E.利用扶贫资金实行以工代赈的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项BDE错误，《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民**或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第73题:按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有()。

A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2%

C.招标文件规定的进度要求为36个月，投标文件中确定工期为34个月

D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容

E.投标联合体没有提交共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等违法行为。投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清.说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清.说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清.说明，不得接受投标人主动提出的澄清.说明。

第74题:用人单位不得解除劳动合同的情形有()。

A.女职工在孕期.产假.哺乳期内的

B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

C.劳动者在试用期被证明不符合录用条件的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行

E.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。

第75题:民事合同纠纷诉讼管辖中，确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。

A.对公民提起的民事诉讼，被告住所地即其当前居住地

B.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即其注册登记地

C.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地

D.给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地

E.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地

正确答案:查看最佳答案

第76题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押期间，抵押人转让已经办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。P33

第77题:根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。

A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工**，致使工期延误

C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建，造成建设单位费用增加

D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.

第78题:下列选项中不属于建筑业企业资质的是()。

A.专业资质

B.综合资质

C.施工劳务资质

D.专项资质

E.行业资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质分为施工总承包资质.专业承包资质和施工劳务资质三个序列。

第79题:红星建筑公司注册商标于2015年12月31日到期，下列说法中正确的是()。

A.如公司需要继续使用该商标，应当在2014年申请续展注册

B.如公司未能在2014提出续展申请，该商标将被注销

C.如公司未能在2014年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期

D.如公司未能在2015年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销

E.公司在2014年向工商管理机构申请了续展注册的，续展注册的有效期为15年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。因此ACD为答案。