2024年广西壮族自治区土建监理工程师在线测试考试题型

原标题：2024年广西壮族自治区土建监理工程师在线测试考试题型

注册监理工程师考试即将开始，建题帮APP及微信公众号：建题帮为大家整理了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟题库，大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解注册监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程监理招标的标的是()。

A.监理酬金

B.监理设备

C.监理人员

D.监理服务

正确答案:查看最佳答案

第1题:设备工程投资管理的目的不仅仅在于将投资控制在限额之内，更重要的是要实现投资的最终目标是()。

A.对全寿命费用进行控制

B.对总工程进度进行控制

C.对总费用进行控制

D.对总工程质量进行控制

正确答案:查看最佳答案

第2题:建设工程监理的性质可概括为()

A.服务性.科学性.独立性和公正性

B.创新性.科学性.独立性和公正性

C.服务性.科学性.独立性和公平性

D.创新性.科学性.独立性和公平性

正确答案:查看最佳答案

第3题:平行承包模式缺点之一是()。

A.不利于质量控制

B.不利于工期控制

C.不利于业主选择承建单位

D.不利于投资控制

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于监理人员任职与调换的说法，错误的是()。

A.总监理工程师需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

B.总监理工程师最多不得同时担任超过三项建设工程监理合同的总监理工程师

C.总监理工程师调换专业监理工程师应书面通知建设单位

D.工程监理单位调换总监理工程师，不用征得建设单位书面同意

正确答案:查看最佳答案

第5题:监理单位对**建设行政管理部门的行政处罚决定不服时，向上一级**提出复议的时限为()。

A.七天

B.十天

C.十四天

D.十五天

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列工程承发包模式的优点中，属于工程总承包模式优点的是()。

A.有利于工程造价控制

B.有利于质量控制

C.有利于业主选择承包商

D.业主选择承包方范围小

正确答案:查看最佳答案

第7题:要求监理工程师具有丰富的经验，主要指的是()。

A.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验即可

B.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验，若在两个或两个以上更多方面都具有丰富的经验则更好

C.监理工程师在工程建设中无须具有两个或两个以上更多方面的经验

D.监理工程师在工程建设中必须要具有两个或两个以上方面的丰富经验

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第9题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第10题:业主无故拖延支付监理单位的监理酬金时，监理单位计算补偿利息所用的利息率应为()。

A.同期银行存贷款利率

B.支付期限最后一日的银行贷款利率

C.支付期限最后一日银行存款利率

D.当时的一年期限银行贷款利率

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于建设工程风险的损失控制对策的说法，正确的是()。

A.预防损失措施的主要作用在于遏制损失的发展

B.减少损失措施的主要作用在于降低损失发生的概率

C.制定损失控制措施必须考虑其付出的费用和时间方面的代价

D.制定损失控制措施只需考虑其付出的费用代价

正确答案:查看最佳答案

第12题:人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

第13题:按职能分解的监理组织形式一般适合于()。

A.中.小型建设项目

B.大.中型建设项目

C.小型建设项目

D.大型建设项目

正确答案:查看最佳答案

第14题:《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，()。

A.由总承包单位承担主要责任

B.由分包单位承担主要责任

C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任

D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第16题:矩阵制组织形式的缺点是()。

A.缺乏机动性和适应性

B.不利于处理复杂问题

C.协调工作量较大

D.权利不以合理分配

正确答案:查看最佳答案

第17题:在委托监理的建设工程中，监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的()。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，下列监理职责中，属于监理员职责的是()。

A.处置生产安全事故隐患

B.复核工程计量有关数据

C.验收分部分项工程质量

D.检查进场的工程材料.构配件.设备的质量

正确答案:查看最佳答案

第19题:从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足的要求不包括()。

A.内容全面

B.可操作性强

C.内容力求统一

D.针对性强

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第21题:下列公司设立条件中，不属于股份有限公司设立条件的是()。

A.有公司住所

B.股东出资达到法定资本最低限额

C.股份发行.筹办事项符合法律规定

D.发起人符合法定人数

正确答案:查看最佳答案

第22题:在损失控制计划系统中，在风险损失基本确定后的处理计划为()。

A.预防计划

B.安全计划

C.灾难计划

D.应急计划

正确答案:查看最佳答案

第23题:对业主来说，建设工程决策阶段和实施阶段的风险分别表现为()。

A.投机风险和纯风险

B.投机风险和基本风险

C.基本风险和特殊风险

D.特殊风险和技术风险

正确答案:查看最佳答案

第24题:对项目总监理工程师质量控制的考核时间为()。

A.月末

B.季末

C.工程各阶段末

D.合同约定

正确答案:查看最佳答案

第25题:监理合同履行期间，因法律法规导致监理服务的范围发生变化，所增加的监理工作内容应视为()。

A.正常工作

B.伴随工作

C.附加工作

D.连带工作

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第27题:在采用非代理型CＭ模式时，为了促使CＭ单位加强费用控制工作，业主往往要求在合同中预先确定()。

A.风险费

B.固定总价

C.保证最大价格

D.保证最低价格

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第29题:工程监理企业允许其他单位或者个人以本企业名义承担监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。

A.1倍以上2倍以下

B.1倍以上3倍以下

C.2倍以上3倍以下

D.5倍以上

正确答案:查看最佳答案

第30题:由于()重复出现的概率较小，因而预测的准确性相对较差，也就较难防范。

A.纯风险

B.投机风险

C.自然风险

D.主观风险

正确答案:查看最佳答案

第31题:某工程分为两个子项目，合同总价为4800万美元，其中子项目一的合同价为2100万美元，子项目二的合同价为2700万美元，合同工期为32个月，则工程建设强度为()万美元/年。

A.1560

B.1280

C.1800

D.2400

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

第33题:项目监理机构建立的前提是()。

A.监理目标

B.监理工作内容

C.监理人员岗位职责

D.监理工作流程

正确答案:查看最佳答案

第34题:在国际上，工程咨询的发展趋势之一是()。

A.与工程承包严格分开

B.与工程承包相互渗透.相互融合

C.逐步取代工程承包

D.逐步从工程承包中分离

正确答案:查看最佳答案

第35题:《中华人民共和国建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担()。

A.主要责任

B.法律责任

C.全部责任

D.连带责任

正确答案:查看最佳答案

第36题:项目监理机构应当配备满足监理工作需要的()。

A.所有监理设施

B.主要监理设施

C.所有检测设备和工具

D.常规检测设备和工具

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是()。

A.直线制监理组织形式组织结构简单.权力集中.命令统一.职责明确，对总监理工程师要求高

B.职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目

C.直线职能制组织是有直线领导.统一指挥.职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报

D.矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程监理企业有权对承建单位的()进行监督。

A.建设行为

B.不当建设行为

C.经营活动

D.不当经营活动

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，工程监理单位调换专业监理工程师时，总监理工程师应()。

A.征得质量监督机构书面同意

B.征得建设单位书面同意

C.书面通知施工单位

D.书面通知建设单位

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第41题:在实践中，往往把()阶段作为投资控制的重要阶段。

A.初步设计

B.方案设计

C.施工图设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建筑法》的规定，建筑活动的基本要求是建筑活动应当()。

A.遵守建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全

B.遵守建筑市场秩序，促进建筑业健康发展

C.确保建筑工程质量和安全，促进建筑业健康发展

D.确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准

正确答案:查看最佳答案

第43题:建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计

A.可行性研究报告

B.项目建议书

C.使用功能

D.批准的投资额

正确答案:查看最佳答案

第44题:2013年真题:工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

B.双代号时标网络计划中无波形线

C.单代号网络计划中时间间隔为零

D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

正确答案:查看最佳答案

第45题:某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中:第1年400万元，第2年500万元，第3年300万元，年利率为5%。则该项目的建设期利息为()万元。

A.54.65

B.60.00

C.97.65

D.189.15

正确答案:查看最佳答案

第46题:建设工程风险识别是由若干工作构成的过程，其最主要成果是()。

A.风险清单

B.识别建设工程风险因素

C.建设工程风险分解

D.识别建设工程风险事件及其后果

正确答案:查看最佳答案

第47题:**建设主管部门对建设监理单位管理的主要内容是()。

A.制定监理办法

B.对监理单位的权益进行管理

C.对监理单位的活动进行监督

D.对监理单位的资质管理

正确答案:查看最佳答案

第48题:在计划实施过程中，控制部门和控制人员需要全面.及时.准确地了解计划的执行情况及其结果，这一要求表明监理工程师应做好()环节的控制工作。

A.投入

B.转换

C.反馈

D.对比

正确答案:查看最佳答案

第49题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:设计或施工总分包模式特点有:()。

A.有利于建设工程施工组织

B.有利于投资控制

C.有利于质量控制

D.有利于工期控制

E.有利于缩短建设工期

正确答案:查看最佳答案

第51题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.**

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第52题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:()。

A.主体结构工程为合理使用年限

B.主体结构工程为10年

C.屋面防水工程为10年

D.屋面防水工程为5年

E.设备安装和装修工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第53题:影响监理机构人员数量的主要因素有()。

A.工程建设强度

B.建设工程复杂程度

C.合同中要求

D.监理单位的业务水平

E.项目监理机构的组织结构和任务职能分工

正确答案:查看最佳答案

第54题:监理工程师对索赔意向报告审核的重点是()。

A.索赔的有理性

B.索赔的有利性

C.索赔的有据性

D.索赔的有效性

E.索赔的有度性

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第56题:保险作为风险转移的方式之一，其缺点是()。

A.转移代价高

B.机会成本增加

C.保险谈判较为困难

D.可能转移失败

E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划

正确答案:查看最佳答案

第57题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。

A.为贷款方确定贷款方案

B.对申请贷款的项目进行评估

C.为贷款方确定融资方案

D.对接受贷款方的还贷能力进行审查

E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督

正确答案:查看最佳答案

第58题:监理工程师对施工单位下达停工指令一般是在:()。

A.施工单位未经质量检验进入下道工序的施工

B.设计图纸变更时

C.施工单位擅自将工程转包时

D.施工单位擅自采用未经监理工程师质量认可的材料

E.没有可靠的质量保证措施冒然施工，已出现质量下降征兆时

正确答案:查看最佳答案

第59题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。

第60题:组织构成因素一般包括()。

A.管理模式

B.管理层次

C.管理跨度

D.管理部门

E.管理职能

正确答案:查看最佳答案

第61题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第62题:在施工过程中发生工程变更，应经过()的代表鉴认。

A.建设单位

B.设计单位

C.承包单位

D.分包单位

E.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第63题:在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是()。

A.维护建设单位和承建单位的合法权益

B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍

C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系

D.有足够的技术.经济资料和数据

E.实事求是.创造性地开展工作

正确答案:查看最佳答案

第64题:国务院建设行政主管部门管理工程监理企业的主要职责是()。

A.每年定期集中审批一次全国甲.乙级工程监理企业的资质

B.每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质

C.审查.批准全国甲.乙级工程监理企业资质的变更与终止

D.审查.批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止

E.制定有关全国工程监理企业资质的管理办法

正确答案:查看最佳答案

第65题:从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势:()。

A.向全过程和全方位服务方向发展

B.逐渐取代工程承包

C.与工程承包相互渗透.相互融合

D.带动本国工程设备.材料和劳务出口

E.促进国际间工程领域的交流和合作

正确答案:查看最佳答案

第66题:工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有()。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.独立

E.科学

正确答案:查看最佳答案

第67题:施工阶段投资控制的技术措施主要是:()。

A.设计阶段推行限额设计和优化设计

B.招标阶段编制标底

C.材料.设备供应阶段进行价格.质量比选，合理确定生产.供应厂家

D.按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费

E.合理商签工程承包合同

正确答案:查看最佳答案

第68题:申请领取施工许可证，下列()条件必需具备。

A.已经办理用地批准手续

B.施工现场全部拆迁工作完毕

C.施工人员.施工设备及部分建筑材料已经进场

D.建设资金已经落实

E.有保证工程质量和安全的具体措施

正确答案:查看最佳答案

第69题:施工阶段，业主如果过分强调缩短建设工期，其结果()。

A.建设投资可能增加

B.工程质量可能下降

C.投产后产品成本必然增加

D.业主可以得到提前投产的权益

E.投资效益可能降低

正确答案:查看最佳答案

第70题:快速路径法可在下列模式中采用:()。

A.平行承发包模式

B.总分包模式c.项目总承包模式d.ｐｍ模式e.

C.项目总承包模式

D.ｐｍ模式

E.cｍ模式

正确答案:查看最佳答案

第71题:监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未受到支付单据，业主又未对监理单位提出任何书面意见时，()。

A.监理单位可向业主发出终止合同通知

B.26天后可自行终止合同

C.终止合同通知发出56天后仍未答复，可终止合同

D.监理单位继续正常履行合同

E.有权得到业主所给的拖欠酬金利息

正确答案:查看最佳答案

第72题:在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是()。

A.实施

B.转换

C.输出

D.反馈

E.对比

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第74题:损失控制措施的作用表现在以下几方面:()。

A.避免损失的发生

B.降低损失发生的概率

C.降低损失的严重性

D.使损失后果减少到零

E.遏制损失的进一步发展

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列说法正确的是:()。

A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行

B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行

C.监理例会应定期召开，每月举行一次

D.专业性监理会议由总监理工程师主持

E.专业性监理会议由专业监理工程师主持

正确答案:查看最佳答案

第76题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

A.国家行政机关现职

B.施工单位在职

C.工程咨询单位

D.设计单位

E.厂矿企业基建

正确答案:查看最佳答案

第77题:工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度，包括()。

A.合同管理制度

B.与业主的合作制度

C.监理服务需求调查制度

D.经营管理制度

E.企业内部信用管理责任制度

正确答案:查看最佳答案

第78题:工程进度事中控制过程中应重点做好下列工作:()。

A.编制项目实施总进度计划

B.建立工程进度状况监理日志

C.工程进度检查

D.按合同要求进行工程计量验收

E.进度计量签证

正确答案:查看最佳答案

第79题:在下列关于ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ的表述中，正确的有:ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ模式是()。

A.适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的

B.工程咨询和信息技术相结合的产物

C.反映了建设项目管理向全过程.全方位服务发展的新趋势

D.反映了建设项目管理向专业化发展的新趋势

E.反映了建设项目管理向高层次发展的新趋势

正确答案:查看最佳答案